Приложение к Распоряжению от 08.08.2006 г № 160-РЗ Рекомендация

Ссылки
на    пункты
инст-
рукции

Общие сведения

Заказчик

Претендент

1

Заказчик:

x



x


x

1

Полное наименование Заказчика
Адрес: _____________________________________

1

Предмет конкурса:
Заключение муниципального контракта на

3

Источник финансирования:
- бюджет города Ярославля

x

14

Цена конкурсной заявки:
-

14

Объем  бюджетных ассигнований, предусмотренных
сметой расходов учреждений на 200_ год:

14

Порядок финансирования:
- по  мере   поступления  бюджетных   денежных
средств на указанные цели

Порядок расчета:
-

Место, условия и сроки выполнения  поставки:
- указаны в техническом задании

5

Требования к участникам размещения заказа:

- соответствие требованиям,  предъявляемым за-
конодательством  Российской Федерации к лицам,
осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение
работ, оказание услуг,   являющихся  предметом
торгов
(при этом  указываются  лицензии,  сертификаты
и иные  документы,  которые  обязательны   для
выполнения контракта в соответствии с требова-
ниями  действующих  нормативных правовых актов
Российской Федерации.  Если  данные требования
не  установлены,  то   графа   документации не
заполняется)

- непроведение ликвидации участника размещения
заказа - юридического лица  или непроведение в
отношении участника - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя процедуры банкрот-
ства

- неприостановление  деятельности    участника
размещения заказа  в порядке,  предусмотренном
Кодексом Российской Федерации  об  администра-
тивных  правонарушениях,  на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе

- отсутствие  у участника задолженности по на-
численным налогам,  сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня  или государ-
ственные   внебюджетные  фонды  за   прошедший
календарный год,  размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов  участника разме-
щения заказа по данным  бухгалтерской ответст-
венности  за  последний  завершенный  отчетный
период

- отсутствие в предусмотренном Законом реестре
недобросовестных  поставщиков   сведений    об
участнике размещения заказа

19

Вскрытие конвертов с заявками:

x

12

Сведения о претенденте:

- полное наименование

- местонахождение

- почтовый адрес

- телефон/факс/e-mail

- Ф.И.О. и должность руководителя

- Ф.И.О. и должность первого заместителя руко-
водителя

- Ф.И.О. главного бухгалтера

- организационно-правовая форма

- банковские реквизиты

- направления деятельности

- год создания

- адрес,  телефон,  факс Инспекции ФНС РФ,  на
налоговом  учете  в  которой  состоит участник
размещения заказа

- адрес,  телефон, факс  компетентного  органа
(арбитражного суда)  по делам  о несостоятель-
ности и банкротстве по месту нахождения участ-
ника размещения заказа

Для физического лица:
- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- паспортные данные;
- сведения о месте жительства;
- контактные телефоны;
- адрес Инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в
которой состоит участник размещения заказа

20

Критерии оценки конкурсной заявки: